被告丙公司与乙公司于１９９９年５月２７日签订了建设工程施工合同，约定由丙公司承建河东区宫前小区９号楼土建及水暖电工程，每平方米５８０元，合同面积４５００平方米，合同价款２６１００００元，按期竣工奖励每平方米２０元。１９９９年６月５日，丙公司又与原告甲公司签订了合同权利义务转让协议，双方约定：由甲公司履行宫前小区９号住宅楼的建设工程施工合同，工程款按实际竣工面积由乙公司与甲公司直接结算，该合同所需费用由甲公司负担，某区房屋建筑工程公司五分公司（以下简称五分公司）负责办理相关手续。协议签订后，甲公司承建了宫前小区９号住宅楼的工程项目。１９９９年９月１０日，甲公司又与乙公司签订了建设工程施工合同，合同约定：由甲公司承建宫前小区４号楼的土建工程及水暖电工程，每平方米５８０元，合同面积２４００平方米，合同价款１３９２０００元，９号楼施工期间，乙公司重新提供了９号楼的变更设计图，致工程增项，实际竣工时间为２０００年７月２４日，实际竣工面积７４２８?０１平方米，经对账双方认可该工程造价４３０８２４５?８０元，未进行结算。自１９９９年８月至２０００年６月，乙公司陆续支付甲公司９号楼工程款计３４０００００元，尚欠９０８２４５?８０元。２０００年８月１２日４号楼如期竣工，２００２年１２月３日乙公司对４号楼工程合同进行结算，竣工面积２５１７?７９平方米，结算造价１４６０３１８?２０元，减除各种费用后为１４５０１８８?８０元，已付２５万元，尚欠１２００１８８?８０元。甲公司于２００２年１２月１２日向一审法院提起诉讼，请求判令乙公司给付工程款２１０８４３５元；赔偿违约损失并承担案件相关费用。

一审法院经审理认为，宫前小区４号楼的合同系双方自愿签订，无违反法律和行政法规强制性规定的内容，为有效合同。在该合同项下的工程交付后，合同双方已经完成了结算，说明双方债权债务关系明确，甲公司主张债权，并要求赔偿违约损失，应予支持。宫前小区９号楼的合同虽系乙公司与丙公司签订，但丙公司将合同权利义务转让给甲公司，并由其实际履行了该合同的义务，乙公司接受了该工程，并向甲公司支付了部分工程款，说明乙公司同意宫前小区９号楼合同的权利义务转让给甲公司。因此，剩余工程款应由乙公司给付。丙公司将宫前小区９号楼合同权利义务转让，且甲公司没有向其主张权利，故丙公司对宫前小区９号楼合同不再承担责任。判决

（１）判决生效后十日内乙公司给付甲公司工程款２１０８４３４?６０元。逾期履行上述金钱义务的，按照《中华人民共和国民事诉讼法》第２３２条的规定，按照银行同期贷款最高利率加倍支付延期履行期间的债务利息。

（２）由乙公司给付甲公司逾期给付１２００１８８?８０元的违约金，计算标准为：自２００２年１２月４日起至本判决生效止，参照中国人民银行有关金融机构计收逾期贷款利息的标准计算逾期付款的违约金。