钢筋工劳务合同范本

　　发包方： 有限公司(以下简称甲方)

　　承包方： (以下简称乙方)

　　为了确保“ ”项目(下称本项目)工程建设顺利开展，甲方将本项目

　　楼的一结构及二次结构钢筋单项劳务工程内部承包给乙方。现甲乙双方在平等自愿、协商一致的基础上，依据《合同法》、《建筑法》及其它相关法律、行政法规的规定，结合本工程具体情况，特订立本合同。

　　一、工程概况

　　1、工程名称： 　　 。

　　2、工程地点： 。

　　3、工程价款约(人民币大写)： (工程价款按本合同约定按实结算)。

　　二、劳务承包范围

　　乙方按甲方提供的幢号“施工图及图说”、“施工图会审纪要”、“设计变更”、“技术变更”等为依据，具体承包内容如下：

　　1、钢筋的上、下车及堆码工作，自备钢筋弯曲机、断料机、砂轮切割机、焊机、焊具及施工中的维修费用，钢筋切割刀片、砂轮切割片、扎丝、断线钳、焊条及其它施工中本班组所用的零星材料等。

　　2、钢筋的闪光焊接、电弧焊接、电渣压力焊接、二级箱以下安全标准电线电箱等。

　　3、工程中所有钢筋的工作内容:报价范围内的钢筋工程，地下室及主体结构、二次结构与钢筋有关的全部内容(包括钢筋翻样、配料、调直、除锈、垂直及水平运输、制作、堆码、安装、报检、原材料的卸车堆码以及与二次结构有关的拉结筋、腰梁、过梁、构造柱及挑架的预埋钢筋的焊接、配料、调直、除锈、制作、安装、施工操作面完成后的余料、废料、焊渣、垃圾的清理、运输等工作)。

　　4、施工期间施工责任区的清洁工作，生活区的清洁卫生工作，本单项工程劳务工作必须完成的其他辅助性工作。(生活区清洁工作项目部安排专人清扫，班组每月在工程款中扣500元/月清洁费)。

　　三、劳务承包方式：

　　1、本劳务工程采用包工包辅料及部分机具的承包形式，即以人工费加辅助材料及部分机具的包干形式进行承包。

　　2、施工工具、机具及主材、耗材的承包范围

　　2.1、本工程塔吊和搅拌机由甲方提供,主要工程材料(即水泥、石子、砂、混凝土、钢管、扣件、钢筋、预埋铁件材料)由甲方提供。其它中小型机具、工具及其耗材均由乙方自行提供，具体包括钢筋弯曲机、断钢机、焊机、闪光对焊机、电渣压力焊机、电弧焊机、小推车、锯片、钻头、从配电箱至机械的电线以及用于本钢筋单项工程劳务工作其他的机具、工具及其耗材。甲方提供楼层上的活动配电箱一个，随工程主体的上升而上升，进配电箱以前的线由甲方提供，出配电箱以后的线由乙方自行负责。由甲方提供的机具和周转材料在乙方收到或返还时必须由乙方指定的结算凭证经办人签字确认或委托人。

　　2.2、本单项工程劳务用扎丝、焊条、切割片、电渣压力焊的焊剂、花岗石垫块、塑料垫块以及单项工程加班用的电灯等工具、其它耗材的费用均由乙方承担。耗材由甲方购买，乙方领用，耗材款从乙方劳务工程款中扣除。若乙方对甲方提供的耗材单价有异议，可自行联系商家同甲方材料采购员核价，在单价比甲方所供价低，且质量好的情况下，甲方应采购该厂商生产的耗材后由乙方领用，乙方也可以自行购买。但乙方若自行购买耗材应提前三日通知甲方。

　　2.3、主材的损耗控制：实际钢筋损耗量不能超过甲方与建设方结算量的98.5%，超过部分材料按甲方购买价从甲方应付乙方工程款中直接扣除。若甲方发现乙方故意浪费材料，甲方将按乙方浪费材料价值的三倍对乙方处以罚款。

　　四、劳务工程工期

　　1、工程开、竣工时间：

　　1.1、开工时间： 年 月 日，竣工时间： 　年 月 日(不包括装饰部分但包括二次结构，一结构完成时间为 月 号)。具体以甲方提供的工期计划为准，详见工期计划符件。工期计划附件与本合同具有同等效用

　　1.2、总日历工期：总日历工期 天，从开工之日开始计算，在此工期内，乙方应完成全部工作内容并将工程交付甲方。此工期不论任何原因均不得变更或延长。具体各阶段的工期以进度计划和月报为准，分段工期必须保证总工期。

　　五、劳务工程质量

　　1、乙方所承包的单项劳务工程必须按照国家及地方行业主管部门颁发的最新的验收规范及甲方要求认真组织施工，达到国家质量验收标准。每道工序完成后乙方必须陪同监理公司、质检员、现场管理人员统一验收，且保证一次性通过建设及监理单位验收。

　　相关阅读：

　　周某诉上海某培训中心劳务合同纠纷案

　　周某诉上海某培训中心劳务合同纠纷案 上海市黄浦区人民法院 民事判决书 (2012)黄浦民一(民)初字第2826号 原告周某。 被告上海某培训中心。 委托代理人李某，上海某培训中心员工。 委托代理人张某，上海某培训中心员工。 原告周某与被告上海某培训中心劳务合……[更多]

　　戴某某诉杨某某劳务合同纠纷案

　　戴某某诉杨某某劳务合同纠纷案 长寿区人民法院 民事判决书 (2012)长法民初字第1259号 原告戴某某。 委托代理人(特别授权)黄某某。 被告杨某某。 委托代理人(特别授权)姚文彬，重庆市长寿区某法律服务所法律工作者。 原告戴某某与被告杨某某劳务合同纠纷一案……[更多]

　　陈＊＊诉宁波市＊＊有限公司劳务合同纠纷案

　　陈**诉宁波市**有限公司劳务合同纠纷案 浙江省余姚市人民法院 民事判决书 (2012)甬余民初字第1097号 原告：陈**。公民身份号码：****。 委托代理人：陈*，余姚市**法律服务所法律工作者。 被告：宁波市**有限公司。 法定代表人：韩**，该公司执行董事。 原告……[更多]

　　李成立等诉付江锋等劳务合同纠纷案

　　李成立等诉付江锋等劳务合同纠纷案 河南省巩义市人民法院 民事判决书 (2012)巩民初字第331号 原告李成立。 原告崔跃宽。 原告候秋伟。 原告崔东伟。 委托代理人候秋伟。 原告徐麦均。 委托代理人候秋伟。 被告付江锋，曾用名付江峰。 委托代理人吕晓辉，巩义……[更多]

　　某某诉某某国际贸易(上海)有限公司劳务合同纠纷案

　　某某诉某某国际贸易(上海)有限公司劳务合同纠纷案 上海市徐汇区人民法院 民事判决书 (2012)徐民五(民)初字第186号 原告某某。 被告某某国际贸易(上海)有限公司。 原告某某诉被告某某国际贸易(上海)有限公司(以下简称某某公司)劳务合同纠纷一案，本院受理后，……[更多]