对承包商承担侵权责任?

　　客户可能因法律顾问或律师执行有疏忽要求赔偿，但承包商向业主的律师要求赔偿是比较罕见的。在一个案例中，律师为业主准备了招标和合同文件。这些文件要求业主在发出开工令以前应获得相应的土地使用权和道路的通过权。结果业主在没有获得土地使用权和道路通过权的情况下就发出了工程开工令，这就使承包商因过早动员和进场受阻造成经济损失。法庭认为，律师知道或应当知道承包商是信任律师的专业能力并依赖律师提供的材料采取相应行动的。在本案中，承包商相信业主在取得了土地使用权和道路的通过权以后才会发出开工令，并以此来进行投标报价。因提前发出开工令造成的经济损失应由律师承担。

　　相关阅读：

　　违章建筑者对违章建筑享有什么权利?

　　违章建筑者对违章建筑享有什么权利? 违章建筑虽然违法，但是违章建筑的建造者对违章建筑仍享有一定的权利。 1、有权处分建筑材料。虽然建造人对该建筑物不享有所有权，因此亦不享有处分权，但违章建筑物建造人对违章建筑物的构筑材料享有所有权，对构筑材料……[更多]

　　建筑施工合同的工期顺延问题案例

　　建筑施工合同的工期顺延问题案例 一、案件基本事实 原审原告(反诉被告)：某建筑公司。 原审被告(反诉原告)：中国银行某分行。 1996年12月6日，中国银行某分行(以下简称中行某分行)与某建筑公司签订《委托代建协议书》，约定：某建筑公司为中行某分行代建6 栋……[更多]

　　建筑工程竣工结算与工期索赔的关系

　　建筑工程竣工结算与工期索赔的关系 工程竣工结算与工期索赔两者有着密切的关系，在进行工程竣工结算时应该考虑工期延误和索赔(包括发包方的反索赔)问题;同时，工期索赔也必然要在发承包方进行工程竣工结算时提出并一并解决。因为，当发包方对承包方报送的竣……[更多]

　　建筑工程竣工前使用导致的质量纠纷案

　　建筑工程竣工前使用导致的质量纠纷案 一、一审诉辩主张和事实认定 上诉人沈阳祖彩供热发展有限公司(以下简称祖彩公司)为与被上诉人东北金城房地产开发总公司(以下简称金城公司)拖欠工程款纠纷一案，不服辽宁省高级人民法院(1995)辽民初字第51号民事判决，向……[更多]