最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复

　　建设部办公厅关于转发《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》的通知

　　建办市[2002]51号

　　各省、自治区建设厅，直辖市建委：

　　2002年6月11日，最高人民法院审判委员会第1225次会议通过了《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》(法释[2002]16号，以下简称《批复》)，答复了上海市高级人民法院《关于合同法第286条理解与适用问题的请示》。这对采用司法途径解决拖欠工程款问题提供了有力的司法支持。

　　现将《批复》转发给你们。请你们认真对《中华人民共和国合同法》和《批复》进行学习、宣传和贯彻，不断增强建筑市场各方主体的法制意识，积极引导建筑业企业用法律手段解决拖欠工程款问题，维护自身合法权益。

　　附件：《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》

　　中华人民共和国建设部办公厅

　　二○○二年七月二十九日

　　附件：

　　最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复

　　(2002年6月11日最高人民法院审判委员会第1225次会议通过)

　　法释[2002]16号

　　上海市高级人民法院：

　　你院沪高法[2001]14号《关于合同法第286条理解与适用问题的请示》收悉。经研究，答复如下：

　　一、人民法院在审理房地产纠纷案件和办理执行案件中，应当依照《中华人民共和国合同法》第二百八十六条的规定，认定建筑工程的承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权。

　　二、消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后，承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人。

　　三、建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失。

　　四、建设工程承包人行使优先权的期限为六个月，自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。

　　五、本批复第一条至第三条自公布之日起施行，第四条自公布之日起六个月后施行。

　　此复。

　　相关阅读：

　　黑龙江哈尔滨推荐律师：王赛红律师

　　黑龙江哈尔滨合同纠纷律师推荐：王赛红律师 王赛红律师 黑龙江 哈尔滨 手机号码：13946107380 执业证号：12301199911796023 执业机构：黑龙江金北方律师事务所 专长领域：合同纠纷 破产清算 股权转让 刑事辩护 房产纠纷 地 址：哈尔滨市湘江路134 邮 箱：756……[更多]

　　什么是建设工程价款优先受偿权？免费法律咨询

　　免费法律咨询 什么是建设工程价款优先受偿权? 《合同法》第286条最顶：发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合力期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可……[更多]

　　建设工程价款优先受偿权若干问题的探讨

　　建设工程价款优先受偿权若干问题的探讨 1999年3月颁布的《中华人民共和国合同法》第286条规定：“发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理的期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除按照建设工程性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包……[更多]

　　建设工程承包人优先受偿权之法律属性研究

　　建设工程承包人优先受偿权之法律属性研究 1999年3月合同法颁布，该法第286条规定“发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催发包人在合理期间内支付价款。发包人逾期不支付的，除依照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折……[更多]