道路建设施工合同

　　甲方：塔石乡人民政府

　　乙方：　　　　　　工程队

　　为确保宰能村扣香公路按时、按质、按量完成，经甲乙双方共同协商，达成如下协议：

　　一、公路建设路线及工期要求:

　　1、公路建设路线为宰勇大寨至扣香自然寨。

　　2、工期要求是XX年3月10日至XX年12月30日。

　　二、公路建设的内容：

　　公路路基开挖工程。

　　三、公路建设技术要求：

　　1、土石方开挖有效路基直线段为4.5米，弯道地段为6.1米;每公里设置4个错车道，错车道有效宽度为6.1米。

　　2、线型要求满足行车顺适，特殊地段最大纵坡不得大于10%，纵坡长度不得大于80米，弯道最小半径不得小于15米。

　　3、土质边坡按1：0.5-1：0.75，坚石边坡按1：0.2，软石边坡按1：0.3的标准进行开挖。

　　四、工程验收及付款方式：

　　1、乙方全部完成公路路基开挖工程后，由乡政府组织相关部门进行验收。

　　2、工程承包经费为每公里2.75万元，乙方进场并完成500米的路基开挖后，甲方再按工程进度工程款的30%预付给乙方作工程建设费用;整个工程按时按按量完工，经乡人民政府组织相关部门验收合格后，一次性付清工程款。

　　五、施工安全责任：

　　乙方在施工期间必须妥善处理好施工安全措施，按照安全操作规程施工，达到安全生产的目的。乙方无论任何时候发生安全事故，造成的一切后果由乙方自负，甲方概不负责。

　　六、双方的权利、责任和义务：

　　1、公路建设必须按照本合同规定的技术要求一次开挖到位，未完成整条线路的工程或不按合同工期完工的，甲方拒绝支付费用，所发生的一切费用由乙方自行承担。

　　2、甲方必须搞好公路经过的山林田土、房屋、坟墓等的协调和搬迁工作，如因未搞好协调和搬迁造成乙方工程误工的，从第3天算起，每天按1000元计支付乙方的误工费。

　　3、在施工过程中，乙方的机械燃油由乙方自行负责运输。

　　4、甲方必须派员协助乙方进行施工。

　　5、本合同一式三份，甲乙双方各执一份、乡人民政府一份，自双方签字之日生效。

　　甲方：　　　　　　　　　代表：

　　乙方：　　　　　　　　　代表：

　　相关阅读：

　　上海律师特别推荐：陈永全律师

　　上海徐汇区律师特别推荐：陈永全律师 受人之托，忠人之事，有立场，也有原则; 在法律范围内维护当事人的最大合法利益，维护法律的正确实施，促进社会公平及正义。 相关阅读： 上海律师特别推荐：秦甜甜律师 上海律师特别推荐：秦甜甜律师 秦甜甜律师（律师执……[更多]

　　日马道路建设有限公司诉泰玛士建材（中国）有限公司股权转让纠纷案

　　日马道路建设有限公司诉泰玛士建材（中国）有限公司股权转让纠纷案 上 海 市 高 级 人 民 法 院 民 事 判 决 书 （2003）沪高民三（商）终字第14号 上诉人(原审原告)日马道路建设有限公司(j.m.r.c0nstructi0nsdn.bhd.)，住所地马来西亚槟城苏洛伯干则码街1号……[更多]

　　山东华城实业有限公司与日本八方企画株式会社“阿普托隆”固化剂新型材料道路建设实验合作合同纠纷案

　　山东华城实业有限公司与日本八方企画株式会社“阿普托……[更多]