工程索赔费用有哪些
费用索赔
费用索赔以补偿实际损失为原则,对发包人不具有任何惩罚性质。实际损失包括直接损失和间接损失两个方面。因此,所有干扰事件引起的损失以及这些损失的计算,都应有详细的具体证明,并在索赔报告中出具这些证据。律师提醒您:没有证据,索赔要求不能成立。
1、索赔费用的组成。
(1)人工费。对于索赔费用中的人工费部分包括:人工费是指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用;由于非施工单位责任导致的工效降低所增加的人工费用。
法定的人工费增长以及非施工单位责任工程延误导致的人员窝工费和工资上涨费等。
(2)材料费。对于索赔费用中的材料费部分包括:由于索赔事项的材料实际用量超过计划用量而增加的材料费;由于客观原因材料价格大幅度上涨;由于非施工单位责任工程延误导致的材料价格上涨和材料超期储存费用。
(3)施工机械使用费。对于索赔费用中的施工机械使用费部分包括:由于完成额外工作增加的机械使用费;非施工单位责任的工效降低增加的机械使用费;由于发包人或监理工程师原因导致机械停工的窝工费。
(4)分包费用。分包费用索赔指的是分包人的索赔费。分包人的索赔应如数列入总承包人的索赔款总额以内。
(5)工地管理费。工地管理费指施工单位完成额外工程、索赔事项工作以及工期延长期间的工地管理费,但如果对部分工人窝工损失索赔时,因其他工程仍然进行,可能不予计算工地管理费。
(6)利息。索赔费用中的利息部分包括;拖期付款利息;由于工程变更的工程延误增加投资的利息;索赔款的利息;错误扣款的利息。这些利息的具体利率,有这样几种规定:按当时的银行贷款利率;按当时的银行透支利率;按合同双方协议的利率。
相关阅读:
山东枣庄律师推荐:郑均喜律师
山东枣庄律师推荐:郑均喜律师 郑均喜律师 手机号码:13606321523 执业证号:13704201110684000 执业机构:山东长明阳律师事务所 专长领域: 地 址: 邮 箱:zhengjunxi07@163.com郑均喜律师,男,汉族,中国政法大学硕士研究生学历,毕业于烟台大学法学院法……[更多]
关于北京两无业人员虚构工程诈骗11家建筑公司
北京两无业人员虚构工程诈骗11家建筑公司 几个人凭借一项虚构的建筑工程,在短短半个月的时间里连续诈骗11家建筑公司及被害人,涉案金额近40万元。日前,此案中的两名被告人胡宇成和韩玉山因涉嫌合同诈骗罪及诈骗罪被诉至北京海淀区人民法院。 检察机关指控……[更多]
关于建筑安装工程拆迁房屋合同
建筑安装工程拆迁房屋合同 订立合同双方: 建设单位,____________,以下简称甲方; 拆迁户(单位),_______市(县)______区(镇)_____街(路)____号房主(代表人)_______,以下 简称乙方。 根据 __________ 建筑安装工程的建设需要,经规划部门和拆迁房屋主管机关……[更多]
全国首创 成都建筑工程施工许可证三阶段发放
全国首创 成都建筑工程施工许可证三阶段发放 ●从施工许可证一次性发放,改为分三个阶段发放,平均可以为项目节约约1个月的启动时间 ●新政实施,可以让项目提速、加快推进,同时大大降低项目成本,最终让消费者受惠 施工许可证对一般市民来说,也许觉得有些……[更多]