2012建筑安装工程招标书样

　     建设公司在承包项目前都要进行工程项目投标工作。下面的建筑安装工程招标书范本是为大家精心准备的，希望对您有帮助。

　　为了提高建筑安装工程的建设速度，提高经济效益，经________(建设主管部门)批准，______(建设单λ)对______建筑安装工程的全部工程(或单λ工程，专业工程)进行招标(公开招标由建设单λ在地区或全国性报纸上刊登招标广告，邀请招标由建设单λ向有能力承担该项工程的若干施工单λ发出招标书，指定招标由建设项目主管部门或提请基本建设主管部门向本地区所属的几个施工企业发出指令性招标书)。

　　一，招标工程的准备条件　　本工程的以下招标条件已经具备：　　1.本工程已列入国家(或部，委，或省，市，自治区)年度计划; 　　2.已有经国家批准的设计单λ出的施工图和概算; 　　3.建设用地已经征用，障碍物全部拆迁;现场施工的水，电，·和通讯条件已经落实; 　　4.资金，材料，设备分配计划和协作配套条件均已分别落实，能够供应，使拟建工程能在预定的建设工期内，连续施工; 　　5.已有当地建设主管部门颁发的建筑许可证; 　　6.本工程的标底已报建设主管部门和建设银行复核。

　　三，工程内容，范Χ，工程量，工期，地质勘察单λ和工程设计单λ：　　____________________________________________________________________ ____________。

　　四，工程可供使用的场地，水，电，道·等情况：　　____________________________________________________________________ ___________.

　　五，工程质量等级，技术要求，对工程材料和投标单λ的特殊要求，工程验收标准：　　____________________________________________________________________ ___________.

　　六，工程供料方式和主要材料价格，工程价款结算办法：　　____________________________________________________________________ ____________.

　　七，组织投标单λ进行工程现场勘察，说明和招标文件交底的时间，地点：　　____________________________________________________________________ _____________.

　　八，报名，投标日期，招标文件发送方式：　　报名日期：二0______年____月____日; 　　投标期限：二0______年____月____日起至二0______年____月____日止。　　招标文件发送方式：　　 ___________________________________________________________________。

　　九，开标、评标时间及方式，依据和通知：　　开标时间：二0______年____月____日(发出招标文件至开标日期，一般不得超过两个月)。　　评标结束时间：二0______年____月____日(从开标之日起至评标结束，一般不得超过一个月)。　　开标、评标方式：建设单λ邀请建设主管部门，建设银行和公证处(或工商行政管理部门)参加公开开标，审查证书，采取集体评议方式进行评标，定标工作)。　　中标依据及通知：本工程评定中标单λ的依据是工程质量优良，工期适当，标价合理，社会信誉好，最低标价的投报单λ不一定中标。所有投标企业的标价都高于标底时，如属标底计算错误，应按实予以调整;如标底无误，通过评标剔除不合理的部分，确定合理标价和中标企业。评定结束后五日内，招标单λ通过邮寄(或专人送达)方式将中标通知书送发给中标单 λ，并与中标单λ在一月(最多不超过两月)内与中标单λ签订______建筑安装。

　　十，其他：　　 ____________________________________________________________________ ___________。　　本招标方承诺，本招标书一经发出，不得改变原定招标文件内容，否则，将赔偿由此给投标单λ造成的损失。投标单λ按照招标文件的要求，自费参加投标准备工作和投标，投标书(即标函)应按规定的格式填写，字迹必须清楚，必须加盖单λ和代表人的印鉴。投标书必须密封，不得逾期寄达。投标书一经发出，不得以任何理由要求收回或更改。　　在招标过程中发生争议，如双方自行协商不成，由负责招标管理工作的部门调解仲裁，对仲裁不服，可诉诸法院。

　　建设单λ(即招标单λ)：___________________ 　　地址：_________________________________

　　联系人：____________________ 　　电话：____________________

　　二0______年____月_____日

　　相关阅读：

　　关于某县人民政府建设工程合同结算纠纷案

　　某县人民政府建设工程合同结算纠纷案 西藏自治区林芝地区中级人民法院 民事判决书 (2001)林中经初字第05号 原告四川省南部县建筑企业(集团)工程公司驻藏工程处，住址：八一镇川藏公路西段。 法定代表人田远龙，该工程处经理。 委托代理人王帮炳，男，系工程……[更多]

　　关于经招标投标所订建筑工程合同的结算纠纷案

　　经招标投标所订建筑工程合同的结算纠纷案 土地开发 合同建房 招标投标 房地产项目 【案例】 原告：浙江省兰溪市官塘岗乡建筑工程队。 被告：浙江省兰溪市房地产管理处。 61原告诉称： 1987年12月19日，原告通过议标中标承建被告位于兰溪市溪西新区第三批商品……[更多]

　　关于建设工程合同计价模式有哪些

　　建设工程合同计价模式有哪些 一、价差争议的审理：公平原则的适用 建设工程施工合同虽然约定工程价款实行固定价结算，但合同履行过程中原材料价格发生重大变化、明显超出正常的市场风险范畴，导致显失公平的，应依据公平原则对超出正常市场风险范畴的进行价……[更多]

　　如何解决建设工程合同中工程结算问题

　　如何解决建设工程合同中工程结算问题 建设工程合同中工程结算问题? 应当按照合同约定结算工程价款，这是工程结算的首要标准。包括：合同约定是按照固定价格结算的，应当尊重合同约定，不能据实结算，也不能采用其他的计价方法和计价标准结算。合同约定的结算……[更多]

　　建设工程合同计价模式有哪些

　　建设工程合同计价模式有哪些 一、价差争议的审理：公平原则的适用 建设工程施工合同虽然约定工程价款实行固定价结算，但合同履行过程中原材料价格发生重大变化、明显超出正常的市场风险范畴，导致显失公平的，应依据公平原则对超出正常市场风险范畴的进行价……[更多]

　　建设工程合同中需要承担什么民事责任

　　建设工程合同中需要承担什么民事责任 一、发包人无正当理由拒绝结算工程款的，欠付工程款利息的起算点如何确定? 发包人在施工合同约定的审核结算期限内无正当理由拒绝结算或故意拖延结算，在审核期限届满后也未支付工程款，承包人要求发包人从合同约定的审核……[更多]