建设工程拆迁房屋合同(官方范本)

　　建设单位(以下简称甲方)：_______________

　　地 址：________________________________

　　邮码：_________________________________

　　电话：_________________________________

　　法定代表人：___________________________

　　职务：_________________________________

　　拆 迁 户(以下简称乙方)：_______________

　　地 址：________________________________

　　邮码：_________________________________

　　电话：_________________________________

　　法定代表人：___________________________

　　职务：_________________________________

　　根据________ 建筑安装工程的建设需要，经规划部门和拆迁房屋主管机关批准，拆迁乙方现有住房。为了明确甲乙双方的权利义务，保证拆迁工作的顺利进行，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以供双方遵守执行。

　　第一条 乙方在甲方用地范围内共有________结构的住房____幢____间，共________平方米(原住房面积的数量，私有房屋以产权证标明自住的数量为准;租住公房以承租数量为准，单位公用房屋以拆除房屋的建筑面积为准)，全部交给甲方拆除(乙方自行拆除的，甲方应付给乙方拆除费)。甲方负责于 ____年____月____日以前为乙方安排住房(拆除单位的公用房屋，一般由甲方拨给相应的投资、材料，由其挖掘土地潜力自行迁建，或由甲方在城市规划管理部门批准的地区内进行迁建)____平方米(安置房屋原则上不超过原住房面积，乙方原住房过宽或有出租的房屋，在对其安置时应适当压缩，但对压缩面积应按房地产管理部门的规定作价补偿;乙方原住房严重拥挤不便的，应按其家庭人口情况给予适当照顾)。

　　第二条 乙方应于____年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周转房(或乙方自找的周转房)，甲方于乙方搬迁后____日内一次付给乙方搬迁费________元。

　　第三条 甲方对乙方在临时周转期间按下列情况给予补助：

　　1.乙方自行找房周转，每人每月补助________元;

　　2.由乙方所在工作单位解决乙方周转房致使家庭人口分散居住的，每人每月________元;

　　3.乙方用甲方的简易房周转的，周转期间免收房租。简易周转房没有取暖装置的，取暖季节每人每月补助________元取暖费，并按规定补助增加的公共交通月票费用。

　　第四条 甲方安置乙方的住房位于________，共____套____间，____层____号，配有____等装备。

　　第五条 乙方家庭的全部成员(18岁以上者)____等____人一致签字同意____作为乙方代表人，授权他(她)在合同文本和其他文件上签字。甲方付给乙方的各项费用，一律由乙方代表人________领取。甲方对乙方家庭成员中发生与拆迁房屋有关的分家析产、继承纠纷等，一律不负责任。

　　第六条 甲方如不按合同规定的日期向乙方交付各种费用，逾期一日，应按所欠款额的____%向乙方偿付违约金(如不按时按量向乙方单位拨给相应的投资、材料和迁建用地，每逾期一日，应向乙方偿付____ 元违约金);甲方如不按合同规定的地点和面积、层次给乙方安置住房，应向乙方偿付____ 元的违约金，乙方可以向有管辖权的法院起诉，要求甲方按合同履行义务。

　　乙方如经甲方按合同规定安置住房后，仍拒不搬迁的，由甲方申请当地房地产管理部门对乙方限期搬出，如逾期仍不搬迁的，每逾期一日，应向甲方偿付违约金 ____ 元，甲方并可向有管辖权的人民法院起诉。乙方如遇阴雨天或其他不可抗力原因不能按时搬迁，时间顺延，但必须告知甲方情况。

　　第七条 其他约定：________________________________________ 。

　　本合同自甲乙双方签字之日起生效，合同生效后，甲乙双方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。合同执行中如发生纠纷，经双方协商仍不能解决的，可提请当地房产管理部门调解，调解不成的，可向人民法院起诉。

　　本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份;合同副本一式____份，交____市(县)房地产管理局、_______银行、建委、计委____ 等单位各留存一份。

　　建设单位(甲方)：__________(公章)

　　代表人：________________________

　　__________年________月________日

　　拆迁户(乙方)：____________(盖章)

　　代表人：________________________

　　__________年________月________日

　　相关阅读：

　　孙康宁律师：关于建设工程合同的解除问题有哪些?

　　孙康宁律师：关于建设工程合同的解除问题有哪些? 核心摘要： 合同的解除，一般包括约定解除和法定解除两种形式。下面法帮网小编为您介绍。 关键词：建筑合同纠纷、合同解除、当事人、工程建筑 合同的解除，一般包括约定解除和法定解除两种形式。法定解除主要……[更多]

　　孙康宁律师：关于建设工程合同的效力问题有哪些？

　　孙康宁律师：关于建设工程合同的效力问题有哪些？ 核心摘要： 建设工程合同受到不同部门的法律、行政法规和规章的调整，特制是法律、法规、规章中的强制性规范较多，下面法帮网小编为您介绍。 关键词：建筑合同纠纷、合同法、工程建筑 首先，应当尽量维护合……[更多]

　　建设工程合同纠纷审理若干问题

　　建设工程合同纠纷审理若干问题 一、关于决算价的审查 在合同约定建设方收到施工方工程款结算文件的60天内审查完毕，逾期未提出异议，则视为同意施工方决算的情况下，如果建设方在约定期限内未完成审查工作，是否可根据施工方报送的决算价直接确认工程造价?参……[更多]

　　如何签订建设工程合同?

　　如何签订建设工程合同? 根据合同法规定，国家重大建设工程合同，应当根据国家规定的程序和国家批准的投资计划、可行性研究报告等文件订立。因此，订立建设工程合同必须严格地按照一定程序进行。其订立过程一般分为以下四个步骤： 第一，立项。由业务主管部门……[更多]

　　建设工程合同能口头订立吗?

　　建设工程合同能口头订立吗? 不能以口头形式订立建设工程合同。建设工程合同应当采用书面形式。建设工程合同一般具有合同标的额大，合同内容复杂、履行期较长等特点，为慎重起见，更应当采用书面形式。也就是说，建设工程合同除双方当事人意思表示达成一致外……[更多]

　　建设工程合同的总分合同区别

　　建设工程合同的总分合同区别 1 总承包合同与分别承包合同 总承包合同，是指发包人将整个建设工程承包给一个总承包人而订立的建设工程合同。总承包人就整个工程对发包人负责。 分别承包合同，是指发包人将建设工程的勘察、设计、施工工作分别承包给勘察人、设……[更多]

　　关于某县人民政府建设工程合同结算纠纷案

　　某县人民政府建设工程合同结算纠纷案 西藏自治区林芝地区中级人民法院 民事判决书 (2001)林中经初字第05号 原告四川省南部县建筑企业(集团)工程公司驻藏工程处，住址：八一镇川藏公路西段。 法定代表人田远龙，该工程处经理。 委托代理人王帮炳，男，系工程……[更多]

　　关于建设工程合同计价模式有哪些

　　建设工程合同计价模式有哪些 一、价差争议的审理：公平原则的适用 建设工程施工合同虽然约定工程价款实行固定价结算，但合同履行过程中原材料价格发生重大变化、明显超出正常的市场风险范畴，导致显失公平的，应依据公平原则对超出正常市场风险范畴的进行价……[更多]