王彦霞律师：实践中发包方如何进行工程反索赔?

　　核心摘要：所谓工程索赔，是指在建设工程施工合同履行过程中，合同一方当事人因对方未履行或未完全履行其合同约定的义务，或者因其他不可归责于自身的原因，而付出了额外的费用或遭受损失，根据合同的约定或者法律的规定，就工程工期和(或)工程费用，向对方提出顺延工期、赔偿费用的行为。下面法帮网小编为您介绍。

　　关键词：发包人、工承包人、程反索赔、工程建筑

　　在工程实践中，承包商索赔与发包方反索赔的博弈每时每该都在进行。通常情况下，发包方对承包商索赔进行反索赔的方式很多，但归纳起来包括有如下几种：

　　1、从合同条款上，限制或者否定承包商工期顺延和费用索赔的权利。例如某施工合同约定：除了工程变更外，乙方不得以任何理由要求顺延工期;另一个合同文本写道，甲方对地质资料的准确性不负责任，也就是说，如果实际的地质状况与地质资料出入很大，需要更多的施工时间和费用投入，承包商仍然无权索赔。诸如此类的限制性条款实在太多，不胜枚举。还有的甲方提供的合同文本，表面上承认工期可以顺延，但实际上确缺乏可操作性，实际上是否定了工期索赔的权利。

　　2、否定存在索赔事件;

　　3、认为索赔无合同或法律依据;

　　4、认为索赔超过了索赔时效;

　　5、认为索赔证据不充分;

　　6、认为索赔要求不合理，如索赔金额是否过大，工期顺延是否过长等。

　　法帮网-河北石家庄工程建筑律师王彦霞：

　　手机号码：13011586178

　　执业证号：11301200311986922

　　执业机构：河北双弘律师事务所

　　专长领域：交通事故 合同纠纷 刑事辩护 工程建筑

　　地 址：石家庄市友谊北大街456号

　　邮 箱：403970605@qq.com河北大学法学学士，自1998年开始从事法律类的工作，后于2003年开始律师执业，自执业以来多次为刑事诉讼的被告人提供优质的辩护并获得了成功，最大程度的维护了被告人的合法权益;并多次作为民事诉讼当事人及刑事诉讼被害人的诉讼代理人，参与法庭审理及调解，并成功的调解了几起赔偿案件，获得得法官的好评和当事人的认可，并积累了丰富的民事调解经验;曾先后担任多家企业法律的顾问，为企业重大事务出谋划策;为企业签订、履行合同提供法律意见。

　　http://lawyerwangyx123.fabang.com/

　　相关阅读：

　　王彦霞律师：工程反索赔的依据是什么?

　　王彦霞律师：工程反索赔的依据是什么? 核心摘要： 发包人反索赔，即发包人向承包人提出索赔，是指由于承包人不履行或不完全履行约定的义务，或是由于承包人的行为使发包人受到损失时，发包人为了维护自己的利益，向承包人提出索赔。下面法帮网小编为您介绍。……[更多]

　　发包人的反索赔是什么

　　发包人的反索赔是什么 发包人反索赔，即发包人向承包人提出索赔，是指由于承包人不履行或不完全履行约定的义务，或是由于承包人的行为使发包人受到损失时，发包人为了维护自己的利益，向承包人提出索赔。 在工程建设过程中，不健康的施工索赔会使发包人的利……[更多]

　　浅析建筑施工企业合同索赔与反索赔

　　浅析建筑施工企业合同索赔与反索赔 建设工程受地形、地质、水文、气象等自然条件的影响，施工条件复杂，可能造成各种特殊情况，给合同履行带来不确定性风险，导致索赔事件难以避免。索赔是工程承包合同管理的重要内容，是工程造价管理的重要手段，是维护施工……[更多]

　　实践中发包方如何反索赔

　　实践中发包方如何反索赔 所谓工程索赔，是指在建设工程施工合同履行过程中，合同一方当事人因对方未履行或未完全履行其合同约定的义务，或者因其他不可归责于自身的原因，而付出了额外的费用或遭受损失，根据合同的约定或者法律的规定，就工程工期和(或)工程……[更多]

　　发包人的反索赔是什么

　　发包人的反索赔是什么 广义的发包人反索赔包括二方面，一是施工索赔的预防;二是发包人向承包人提出索赔。窄义的发包人反索赔，只指发包人向承包人提出索赔。在本文中，除非特殊指明，一般是指窄义的发包人反索赔。 发包人反索赔，即发包人向承包人提出索赔，……[更多]

　　实践中发包方如何反索赔

　　实践中发包方如何反索赔 所谓工程索赔，是指在建设工程施工合同履行过程中，合同一方当事人因对方未履行或未完全履行其合同约定的义务，或者因其他不可归责于自身的原因，而付出了额外的费用或遭受损失，根据合同的约定或者法律的规定，就工程工期和(或)工程……[更多]

　　发包人的反索赔是什么

　　发包人的反索赔是什么 发包人的反索赔 广义的发包人反索赔包括二方面，一是施工索赔的预防;二是发包人向承包人提出索赔。窄义的发包人反索赔，只指发包人向承包人提出索赔。在本文中，除非特殊指明，一般是指窄义的发包人反索赔。 发包人反索赔，即发包人向……[更多]

　　浅析建筑施工企业合同索赔与反索赔

　　浅析建筑施工企业合同索赔与反索赔 建设工程受地形、地质、水文、气象等自然条件的影响，施工条件复杂，可能造成各种特殊情况，给合同履行带来不确定性风险，导致索赔事件难以避免。索赔是工程承包合同管理的重要内容，是工程造价管理的重要手段，是维护施工……[更多]