【工程建筑】工期延误的情形有哪些?

　　《示范文本》通用条款规定了工期延误，需要索赔、签证的其中情形，合同双方也可以再进行其他约定。

　　(1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件;

　　(2)发包方未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行;

　　(3)工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行;

　　(4)工程设计变更和工程量增加;

　　(5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;

　　(6)不可抗力;

　　(7)专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。

　　相关阅读：

　　【工程建筑】发包人针对风险如何应对?

　　【工程建筑】发包人针对风险如何应对? 1、合同中对质量保修条款的设计 (1)合同应载明发、承包人双方的通讯地址，并约定为送达地址。送达地址不准确或地址变更未通知对方，导致通知被退回，仍视为送达。一方按送达地址发出通知，另一方拒收的，也应视为送达。……[更多]

　　【工程建筑】建筑工程质量保修常见问题有哪些?

　　【工程建筑】建筑工程质量保修常见问题有哪些? 1、建设单位未通知承包人进行保修，便直接安排第三方进行维修，或虽进行了通知，但无证据证明。 此类法律问题在目前司法实践中最为常见，建设单位要求施工单位承担维修费用的主张得不到法院的支持的原因也主要……[更多]

　　【工程建筑】什么是“参照合同约定支付工程价款”?

　　【工程建筑】什么是参照合同约定支付工程价款? (1)建设工程合同属于继续行契约，被确认无效后，应限制其自始无效或溯及无效的效力，即：对当事人之前履行合同的行为，仍按照合同约定处理，有利于简化法律关系;在合同无效情况下，参照合同约定支付工程款，与……[更多]

　　【工程建筑】在多份合同情形下工程总价款如何确定?

　　【工程建筑】在多份合同情形下工程总价款如何确定? 1、工程属于强制招标项目，当事人进行了招标并对合同进行了备案，备案合同为白合同，私下签订的内容与白合同不一致的合同为黑合同，按照《建工司解》第21条的规定，以白合同作为工程款结算的依据; 注：此条……[更多]