【工程建筑】发包人经常在签证单上签署“不同意追加费用”承包人有何良策?
(1)如果属于设计变更导致建设工程的工程量和质量标准发生变化,对该部分工程价款不能协商一致,承包人可以要求按照定额审价;
(2)如果是合同范围之外的工程,承包人需要保留发包人同意施工的凭证,然后结合其他签证据实结算;
(3)如果因发包人的原因,造成在工程的关键线路上工期延误,承包人应及时收集并保管证据,包括使用照片、摄像等手段固定证据;
(4)前述几种情况实际上都已进行索赔程序,承包人有一项工作必不可少,即在建设单位或建立单位签署“不同意追加费用”或“工期不予顺延”后面声明,承包人不同意或有异议,并将日期和时间签在建设单位或监理单位之后;
(5)承包人可以申请审价单位进行审价,也可以在竣工结算时提出追加,如果仍然不能达成一致意见,可以通过司法鉴定解决。
相关阅读:
【工程建筑】工期延误的情形有哪些?
【工程建筑】工期延误的情形有哪些? 《示范文本》通用条款规定了工期延误,需要索赔、签证的其中情形,合同双方也可以再进行其他约定。 (1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件; (2)发包方未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常……[更多]
【工程建筑】发包人针对风险如何应对?
【工程建筑】发包人针对风险如何应对? 1、合同中对质量保修条款的设计 (1)合同应载明发、承包人双方的通讯地址,并约定为送达地址。送达地址不准确或地址变更未通知对方,导致通知被退回,仍视为送达。一方按送达地址发出通知,另一方拒收的,也应视为送达。……[更多]
【工程建筑】建筑工程质量保修常见问题有哪些?
【工程建筑】建筑工程质量保修常见问题有哪些? 1、建设单位未通知承包人进行保修,便直接安排第三方进行维修,或虽进行了通知,但无证据证明。 此类法律问题在目前司法实践中最为常见,建设单位要求施工单位承担维修费用的主张得不到法院的支持的原因也主要……[更多]
【工程建筑】什么是“参照合同约定支付工程价款”?
【工程建筑】什么是参照合同约定支付工程价款? (1)建设工程合同属于继续行契约,被确认无效后,应限制其自始无效或溯及无效的效力,即:对当事人之前履行合同的行为,仍按照合同约定处理,有利于简化法律关系;在合同无效情况下,参照合同约定支付工程款,与……[更多]