【工程建筑】合同无效,发包人能否追究承包人工期延误的违约责任?
(1)按照法律规定,如果合同无效,有关工期以及工期延误的违约条款均属无效,但是解决争议的条款是有效的;
(2)发包人不能依据合同条款追究承包人工期延误的违约责任;
(3)如果一方当事人因合同无效造成损失而诉至法院或仲裁机关,法院或仲裁机关会根据各方当事人导致合同无效的过错责任大小,裁判各方承担损失。
相关阅读:
【工程建筑】承包人主张工期顺延,需要注意哪些事项?
【工程建筑】承包人主张工期顺延,需要注意哪些事项? (1)准备收集固定导致工期延误的事实证据,比如变更设计工程量增加、质量标准提高、施工图纸没有到位、开工延迟、指令错误、拖延验收隐蔽工程等事实; (2)这些事实与工期延误之间具有因果关系,即拖延的事……[更多]
【工程建筑】发包人经常在签证单上签署“不同意追加费用”承包人有何良策?
【工程建筑】发包人经常在签证单上签署不同意追加费用承包人有何良策? (1)如果属于设计变更导致建设工程的工程量和质量标准发生变化,对该部分工程价款不能协商一致,承包人可以要求按照定额审价; (2)如果是合同范围之外的工程,承包人需要保留发包人同意施……[更多]
【工程建筑】工期延误的情形有哪些?
【工程建筑】工期延误的情形有哪些? 《示范文本》通用条款规定了工期延误,需要索赔、签证的其中情形,合同双方也可以再进行其他约定。 (1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件; (2)发包方未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常……[更多]
【工程建筑】发包人针对风险如何应对?
【工程建筑】发包人针对风险如何应对? 1、合同中对质量保修条款的设计 (1)合同应载明发、承包人双方的通讯地址,并约定为送达地址。送达地址不准确或地址变更未通知对方,导致通知被退回,仍视为送达。一方按送达地址发出通知,另一方拒收的,也应视为送达。……[更多]