建筑工程承包合同纠纷案件中违反有效合同的发包方的责任如何认定和承担？

　　(1)办证责任。办理正式工程和临时设施范围内的土地征用、租用、申请施工许可执照和占道、爆破以及临时铁道专用线接岔等的许可证。

　　(2)工程定点责任。确定建筑物、道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和坐标控制点。

　　(3)三通一平责任。开工前接通施工现场水源、电源和运输道路，拆迁现场内民房和障碍物(委托承包方承担的除外)。

　　(4)物资保证责任。按双方协定的分工范围和要求，供应材料和设备。

　　(5)经费保证责任。向经办银行提交拨款所需的文件(实行贷款或自筹的工程要保证资金供应人按时办理拨款和结算，不按合同规定时间拨付工程款，应支付逾期付款违约金。

　　(6)技术保证责任。发包方应组织有关单位对施工图等技术资料进行审定，按照合同规定的时间和份数交付给承包方。

　　(7)施工监督责任。发包方应派驻工地代表，对工程进度、工程质量进行监督，检查隐蔽工程，办理中间交工工程验收手续，负责签证、解决应由发包方解决的问题，以及其他事宜。

　　(8)误工赔偿责任。发包方由于中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误给承包方造成停工、窝工、返工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用的，应承担赔偿责任。发包人未按建设工程合同约定支付工程进度款致使停工、窝工的，承包人可顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工损失。承包人对发包人逾期支付工程进度款无异议并继续施工的，在发生纠纷后，承包人要求对方承担违约责任的，不予支持。

　　(9)验收结算责任。发包方负责组织施工单位共同商定工程价款和竣工结算，负责组织工程竣工验收。逾期组织验收和办理竣工结算，应承担相应的违约责任。隐蔽工程经双方验收认可后，承包人继续施工而发现隐蔽工程存在质量问题造成损失的，发包人应承担相应的过错责任;若设计单位和监理单位亦有过错的，应按过错大小各自承担相应的责任。工程竣工后，合同约定的验收期限届满，发包人拒绝验收的，承包人可单方与有关部门组织验收，验收费用由双方对半承担。因发包人拒绝提供验收资料、文件，导致无法进行验收的，视为发包人对工程已验收合格。

　　(10)发包人知道或应当知道承包人挂靠其他建筑企业仍与之签订建设工程合同的，应对无效合同承担相应的过错责任。

　　(11)发包人与承包人签订建设工程合同后又毁约的，应赔偿承包人由此而造成的损失，该损失应当包括承包人履行合同后可以获得的利益。

　　(12)工程未经验收，发包人提前使用或擅自动用，因此而发生的质量或其他问题，质量承包人除对工程的主体结构和地基基础工程的质量承担责任外，由发包方承担责任。

　　相关阅读：

　　工程承包合同纠纷有效合同处理的一般规定是什么？

　　工程承包合同纠纷有效合同处理的一般规定是什么？ 1、有效合同处理中应当遵循的一般原则 (1)有利于建筑业市场健康发展的原则; (2)依法保护合同，尊重当事人意思自治的原则; (3)公平保护当事人合法权益的原则。 2、违反有效合同的责任构成要件、行为表现形式……[更多]

　　建设工程施工合同风险的种类包括哪些？

　　建设工程施工合同风险的种类包括哪些？ 1.合同条文不完全，不完整，没有将合同双方的责权利关系全面表达清楚，没预计到合同实施过程中可能发生的各种情况。这样导致合同过程中的激烈争执，最后导致承包企业的损失。例如缺少工期拖延违约金的最高限额的条款或……[更多]

　　工程质量的明确规定是什么？

　　工程质量的明确规定是什么？ 建设工程质量达标合格是施工的核心，不合格工程不能交付使用。承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权……[更多]

　　工程纠纷中的农民工纠纷怎样解决？

　　工程纠纷中的农民工纠纷怎样解决？ 建设工程施工中存在大量的农民工，近年来，政府对维护农民工利益颁布了很多政策，司法解释也对涉及农民工利益问题作出了回应。需要注意： 1、实际施工人可以起诉发包人。建筑市场转包、违法分包现象很多，实际施工人与发包……[更多]

　　工程合同中因工期引发的纠纷如何解决？

　　工程合同中因工期引发的纠纷如何解决？ 发包人常用来抗辩承包人请求支付工程进度款或结算的一个主要理由就是承包人承担工期延误违约金，要主张工期违约金就涉及到举证问题，一个是实际开工时间的认定;另一个是竣工时间的认定。 若有开工会议纪要、开工通知明……[更多]

　　巴彦淖尔工程建筑律师推荐：李晓杰律师

　　巴彦淖尔工程建筑律师推荐：李晓杰律师 李晓杰律师 手机号码：13314786561 执业证号：11508199410230529 执业机构：内蒙古扬阳律师事务所 专长领域：合同纠纷 股权转让 房产纠纷 工程建筑 经济仲裁 地 址：临河区四季花城四区10号楼四楼409号 邮 箱：1148613……[更多]

　　呼和浩特工程建筑律师推荐：徐晓江律师

　　呼和浩特工程建筑律师推荐：徐晓江律师 徐晓江律师 手机号码：13404810189 执业证号：11501200910645226 执业机构：山西黄河律师事务所呼和浩特分所 专长领域：医疗事故 刑事辩护 公司法务 地 址：内蒙古呼和浩特新华东街万达广场B座22层 邮 箱：xxj0077@163……[更多]

　　成都工程建筑律师推荐：都燕果律师

　　成都工程建筑律师推荐：都燕果律师 手机号码：13980616860 执业证号：15101201010743989 执业机构：四川法典律师事务所 专长领域：合同纠纷 债权债务 刑事辩护 工程建筑 婚姻家庭 公司法务 地 址：成都市蜀汉路248号法典律师大楼三楼A座 邮 箱：632041156@qq……[更多]