建设工程合同发包方的有哪些义务?
1、做好施工前的准备工作。施工前的准备主要是办好各项施工手续;做好施工现场三通一平;确定建筑物、道路、线路、上下水道的定位标桩、水准点和座标控制点,等等。发包人未按合同的约定及时做好施工前准备工作的,承包方可以相应顺延竣工时间,并可要求赔偿损失。
2、按照合同的约定和诚实信用原则应在施工过程中给承包方提供必要的协助,发包人应按合同约定的时间和要求,向承包人提供原材料、设备、场地、工程进度款、技术资料等。如果发包人迟延提供,则承包人可以要求顺延工程日期,并有权要求赔偿误工损失。
3、配合施工的进行,及时组织工程竣工验收。在施工过程中,发包人应当派驻工地代表,对工程的进度、质量进行必要的监督,及时组织对隐蔽工程隐蔽前的检查,办理中间工程的验收,负责签证,配合承包人的施工。《合同法》第278条规定:“隐蔽工程在隐蔽前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。”
4、及时接受竣工工程并按约定的方式和期限支付工程价款。这是发包人的一项主要义务。发包人未按合同约定的期限支付价款的,应当负逾期付款的违约责任,而且承包人依法对所建工程享有法宝的优先权。《合同法》第286条规定:“发包人未按照约定支付价款的,承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的,除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外,承包人可以与发包人协议将该工程折价,也可以申请人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。”
相关阅读:
根据《合同法》第52条规定,建设工程合同的其他无效情形有哪些?
根据《合同法》第52条规定,建设工程合同的其他无效情形有哪些? 1、采取欺诈、胁迫手段所签订的建设工程合同。 当事人一方采取欺诈、胁迫手段与另一方签订建设工程合同,违反了合同法的诚实信用原则与自愿原则,并且损害国家利益,应当为无效建设工程合同。……[更多]
发包人与承包人签订的“三无”建设工程合同是否有效?
发包人与承包人签订的三无建设工程合同是否有效? 所谓三无建设工程合同指发包人与承包人签订的建设工程合同的标的即建设工程,没有取得土地使用权证、没有取得建筑工程规划许可证、没有办理报建手续。根据我国《建筑法》的规定,建筑工程开工前,建设单位应……[更多]
没有按国家规定的程序和国家批准的投资计划订立的建设工程合同是无效的吗?
没有按国家规定的程序和国家批准的投资计划订立的建设工程合同是无效的吗? 我国目前已经实行社会主义市场经济,但是因为建设工程合同标的的特殊性,因此仍具有一定的计划性,特别是国家重大建设工程计划性更强。国家重大建设工程,指对社会有重大价值或重大……[更多]
违反有关分包规定订立的建设工程合同有效吗?
违反有关分包规定订立的建设工程合同有效吗? 建设工程的分包指从事工程总承包的单位将所承包的建设工程的一部分依法分包给具有相应资质的承包单位的行为,该承包人不退出承包关系,其与第三人就第三人完成的工作成果向发包人承担连带责任。建设工程的分包必……[更多]
违反有关招标投标规定订立的建设工程合同有效吗?
违反有关招标投标规定订立的建设工程合同有效吗? 建设工程合同除不宜进行招标投标的以外,必须依法依招标投标方式订立。国家计委令第3号《工程建设项目招标范围和规模标准规定》规定了必须通过招标选择施工单位的工程建设项目的范围和标准。工程建设项目如……[更多]
超越资质等级订立的建筑工程合同有效吗?
超越资质等级订立的建筑工程合同有效吗? 根据《建筑法》第13条规定,从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位,应当取得资质证书,并在资质等级许可的范围内从事建筑活动。 建筑企业资质分为施工总承包、专业承包和劳务分包三个序列……[更多]
不具有经营建筑活动主体资格的企业或个人订立的建设工程合同有效吗?
不具有经营建筑活动主体资格的企业或个人订立的建设工程合同有效吗? 从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监理单位,必须持有相应的营业执照、资质证书等证书。具体来讲,上述单位必须具备以下四个条件方可从事建筑活动:1、必须有符合国……[更多]