承包人主张因发包人原因导致工期延误、免除承包人工期延误的责任,能否得到法院支持?
民事诉讼法规定:当事人对自己提出的主张应当及时提供证据。最高人民法院民事诉讼证据规则规定:当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事实有责任提供证据加以证明。没有证据或者证据不足以证明当事人的事实主张的,由负有举证责任的当事人承担不利后果。
本案中承包人认为施工过程中因图纸不到位、未按约定提供开工条件、存在设计变更等原因,工期应予顺延。该事项举证责任应由承包人承担。但是庭审中承包人既未能提供与发包人双方签字确认的工期顺延签证,也未能提供其曾向发包人申请工期顺延的报告,所以其主张工期应予顺延证据不足,不能得到法院支持。
相关阅读:
杭国祥与东台市梁垛镇中南村村民委员会承包地征收补偿费用分配纠纷二审民事裁定书
杭国祥与东台市梁垛镇中南村村民委员会承包地征收补偿费用分配纠纷二审民事裁定书 江苏省盐城市中级人民法院 民事裁定书 (2014)盐民终字第02650号 上诉人(原审第三人)张一祥,村民。 上诉人(原审第三人)杭宏桂。 上诉人(原审第三人)张一早,村民。……[更多]
【法帮时评】酒店被色情业“承包”谁在纵容寄生?
【法帮时评】酒店被色情业承包谁在纵容寄生? 北京警方9日公布朝阳798和颐酒店一女子被袭事件调查情况。据悉,事件系嫌疑人李某在酒店内发放招嫖卡片时将事主误认为是同行意欲驱赶引起。 北京警方介绍,李某交代,他与他人结成从事卡片招嫖介绍卖淫违法活动的……[更多]
土地承包经营权的主体如何确定?
一、主体如何确定? 《农村土地承包法》第3条规定,农村土地承包采取农村集体经济组织内部的家庭承包方式。第15条规定,家庭承包的承包方是本集体经济组织的农户。因此,家庭承包经营权主体是以集体经济组织的户为单位,而非以该户的内部成员为单位。 关于享……[更多]
承包单位合规情况是什么?
承包单位合规情况是什么? 检查承包单位是否为经招标投标确定的中标单位,单位资质和财务状况是否真实,施工主体是否为以分公司、项目部、工程处等名义挂靠的分包队伍。……[更多]
承包单位合同签订情况是什么?
承包单位 合同签订情况是什么? 检查合同内容与标书内容是否一致,如有调整是否符合规定 ; 有无单位或个人滥用权力、干预发包情形 ; 承包合同中有无关于分包的内容和约定,各方责、权、利是否明确 ; 是否有分别应付检查和结算支付的内容不一致的 “ 阴阳合同……[更多]
承包责任田可以继承吗?
承包责任田可以继承吗? 农村农户承包的责任田不属于个人遗产。如果该家庭已绝户的,即使在承包期内,也应由发包方即村集体收回。 承包人应得的承包收益,依照继承法的规定可以继承,但承包经营权不可以继承。 2003 年 3 月 1 日施行的《中华人民共和国农村……[更多]