工期延期的如何索赔？

　　在工程索赔中，工期索赔往往是同费用索赔联系在一起的。索赔谈判中，一般来说工期索赔困难不大，容易得到发包方和监理的同意，而费用索赔则要比工期索赔复杂和困难得多。在索赔谈判中应本着先易后难的原则，先落实工期索赔，再落实费用索赔，应避免在一份索赔报告中同时提出两份要求，这样被发包方和监理拒绝的可能性会小一些。在索赔谈判中以工期索赔开路，容易使费用索赔获得成功，因为发包方和监理既然已经同意了工期索赔，说明延长工期是合理的，那么在工期延长的时间内引起的人工费、管理费、设备费、工程保险费等额外增加的费用当然应该由发包方承担，除非这些费用在合同中被认为是施工方的风险。

　　相关阅读：

　　哪些情形下承包人可以申请工期顺延？

　　哪些情形下承包人可以申请工期顺延？ 《建设工程施工合同》约定，发生发包人未能如期提供图纸以及开工条件，设计变更和工程量增加，一周内非因承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时等情况，承包人应在情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式……[更多]

　　承包人主张因发包人原因导致工期延误、免除承包人工期延误的责任，能否得到法院支持？

　　承包人主张因发包人原因导致工期延误、免除承包人工期延误的责任，能否得到法院支持？ 民事诉讼法规定：当事人对自己提出的主张应当及时提供证据。最高人民法院民事诉讼证据规则规定：当事人对自己提出的诉讼请求所依据的事实或者反驳对方诉讼请求所依据的事……[更多]

　　当合同约定的造成工期延误的事由发生时如何处理？

　　当合同约定的造成工期延误的事由发生时如何处理？ 当合同约定的造成工期延误的事由发生时，不应消极等待施工条件的恢复及放任损失的扩大，也不能仅仅口头与发包人进行报告或联系，而应积极采取措施，按合同约定就造成工期延误的事由及时向发包人提出书面报告……[更多]

　　工程合同中因工期引发的纠纷如何解决？

　　工程合同中因工期引发的纠纷如何解决？ 发包人常用来抗辩承包人请求支付工程进度款或结算的一个主要理由就是承包人承担工期延误违约金，要主张工期违约金就涉及到举证问题，一个是实际开工时间的认定;另一个是竣工时间的认定。 若有开工会议纪要、开工通知明……[更多]

　　【工程建筑】合同无效，发包人能否追究承包人工期延误的违约责任?

　　【工程建筑】合同无效，发包人能否追究承包人工期延误的违约责任? (1)按照法律规定，如果合同无效，有关工期以及工期延误的违约条款均属无效，但是解决争议的条款是有效的; (2)发包人不能依据合同条款追究承包人工期延误的违约责任; (3)如果一方当事人因合同……[更多]

　　【工程建筑】承包人主张工期顺延，需要注意哪些事项?

　　【工程建筑】承包人主张工期顺延，需要注意哪些事项? (1)准备收集固定导致工期延误的事实证据，比如变更设计工程量增加、质量标准提高、施工图纸没有到位、开工延迟、指令错误、拖延验收隐蔽工程等事实; (2)这些事实与工期延误之间具有因果关系，即拖延的事……[更多]

　　【工程建筑】工期延误的情形有哪些?

　　【工程建筑】工期延误的情形有哪些? 《示范文本》通用条款规定了工期延误，需要索赔、签证的其中情形，合同双方也可以再进行其他约定。 (1)发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件; (2)发包方未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常……[更多]

　　因延误工期发生的工程款拖欠纠纷

　　因延误工期发生的工程款拖欠纠纷 这类纠纷较为复杂。纠纷主要表现为发包方未能提供合格的施工进场条件、中途擅改设计、未按工程进度支付进度款、建设工程材料不能及时供应从而造成停工、窝工、恶劣天气等原因承包方要求顺延工期未经有效确认，工程竣工后在结……[更多]