建设工程合同纠纷案件的的民事责任有哪些？

　　1、发包人知道或应当知道承包人挂靠其他建筑企业仍与之签订建设工程合同的，应对无效合同承担相应的过错责任。

　　2、转包、挂靠签订的建设工程合同被确认无效后， 应按实际施工人的建筑资质等级结算工程款， 但对施工人主张的工程结算中有关计划利润部分的请求可不予支持。

　　3、建设工程合同被确认无效后，如属发包人的过错，工程款的结算按有效合同的原则处理·因承包人不具有从事建筑活动主体资格造成合同无效的，应按非等级建筑资质结算工程款。

　　4、发包人与承包人签订建设工程合同后又毁约的，应赔偿承包人由此而造成的损失该损失应当包括承包人履行合同后可以获得的利益。

　　5、发包人未按建设工程合同约定支付工程进度款致使停工、窝工的，承包人可顺延工程日期并有权要求赔偿停工、窝工等损失。

　　承包人对发包人逾期支付工程进度款没有异议并继续施工的，在发生纠纷后，承包人要求对方对此承担违约责任的，不予支持。

　　6、因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应及时通知对方采取适当的措施防止损失扩大。承包人没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。

　　7、隐蔽工程经双方验收认可后，承包人继续施工而发现隐蔽工程存在质量问题造成损失的，发包人应承担相应的过错责任;若设计单位和监理单位亦有过错的，应按过错大小各自承担相应的责任。

　　8、“三无”工程被有关部门责令停建后，承包人仍然依发包人的要求继续施工的，由此造成的损失发包人负主要过错责任，承包人承担次要的过错责任。

　　8、建设工程合同约定对工程总价或材料价格实行包干的，如合同有效，工程款应按该约定结算。因情势变更导致建材价格大幅上涨而明显不利于承包人的，承包人可请求增加工程款。但建材涨价属正常的市场风险范畴，涨价部分应由承包人承担。

　　9、因承包人的原因造成逾期交付建设工程的，承包人应承担违约责任。如果由于逾期交付工程致使发包人的损失超过违约金的，发包人可请求对方赔偿，但不得超过承包人违约时预见或应当预见到的因违反合同时可能造成的损失。

　　10、工程未经验收，发包人提前使用或擅自动用，因此而发生的质量或其他问题，由发包人承担责任，但工程质量属承包人原因造成的，由承包人负责。对造成质量问题双方都有过错的，应根据过错大小各自承担相应的民事责任。

　　11、建设工程竣工验收合格后，承包人有先将工程及相关的资料交付给对方的义务。承包人因发包人未按约定支付工程款而拒绝交付工程，致使发包人无法对竣工的工程行使占有、使用和处分权利而发生的损失，由承包人承担。

　　12、工程竣工后，合同约定的验收期限届满，发包人拒绝验收的，承包人可单方与有关部门组织验收，验收费用由双方对半承担。因发包人拒绝提供验收资料、文件，导致无法进行验收的，视为发包人对工程已验收合格。

　　13、同一建设工程存在优先权和抵押权的，优先权的效力优于抵押权。

　　14、发包人拖欠工程款，应从工程验收后或合同约定的付款期限届满之次日起计付滞纳金;发包人拒绝或拖延验收的，应从合同约定的工程验收期限届满之次日起计付滞纳金，没有约定工程验收期限的，则从工程竣工或施工人要求发包人验收的期限届满之次日起计付滞纳金。

　　相关阅读：

　　哪些情形并以被挂靠建筑企业名义签订的建筑工程合同无效？

　　哪些情形并以被挂靠建筑企业名义签订的建筑工程合同无效？ (1)不具有从事建筑活动主体资格的个人、合伙组织或企业以具备从事建筑活动资格的建筑企业的名义承揽工程; (2)资质等级低的建筑企业以资质等级高的建筑企业的名义承揽工程; (3)不具有工程总包资格的……[更多]

　　【房产纠纷】临时建筑物房屋租赁合同，是否有效?

　　【房产纠纷】临时建筑物房屋租赁合同，是否有效? 《解释》第3条规定，出租人就未经批准或者未按照批准内容建设的临时建筑，与承租人订立的租赁合同无效。但在一审法庭辩论终结前经主管部门批准建设的，人民法院应当认定有效。 租赁期限超过临时建筑的使用期……[更多]

　　济南工程建筑律师推荐：高宝生律师

　　济南工程建筑律师推荐：高宝生律师 高宝生律师 手机号码：15153153001 执业证号：13701201010565279 执业机构：山东鼎杰律师事务所 专长领域：婚姻家庭 交通事故 合同纠纷 公司法务 刑事辩护 工程建筑 地 址：济南市花园路168号融基大厦 邮 箱：963825811@qq……[更多]

　　建筑工程施工合同无效的情况该怎么处理？工程合同律师免费咨询13161919722

　　建筑工程施工合同无效的情况该怎么处理？工程合同律师（www.falvclub.com）说明如下： 根据我国合同法的规定，无效合同的法律后果之一是返还财产，恢复原状。但由于建筑工程施工合同履行结果的特殊性，往往是承包方已经通过施工建设使得建筑材料已经形成在建……[更多]

　　【房产纠纷】强拆违章建筑如何立案?

　　【房产纠纷】强拆违章建筑如何立案? 立案就是执法部门对于发现或接到投诉、举报等事实或者材料后，认为有违法事实发生或存在并需要追究法律责任时，决定把它作为行政案件进行查处的一种活动。这个程序中要注意哪些行政机关有权立案查处违章建筑： 一是规划局……[更多]

　　【房产纠纷】强拆违章建筑的调查程序是怎样的?

　　【房产纠纷】强拆违章建筑的调查程序是怎样的? 在调查中，应当注意以下几点： 第一、调查人员不得少于2个人。 第二、调查人员要主动出示执法证件。有两个作用：一是调查人员必须具备执法资格;二是防止没有执法资格的人冒充执法人员进行执法活动。在实践中，……[更多]

　　【房产纠纷】强拆违章建筑的决定程序是怎样的?

　　【房产纠纷】强拆违章建筑的决定程序是怎样的? (一)告知，听取陈述、申辩 这个主要是保证被处罚人的知情权、陈述权、申辩权。执法人员在作出处罚决定前，一般会书面告知被处罚人行政处罚的事实、理由和依据。被处罚人有权陈述、申辩，如果执法人员拒绝听取当……[更多]

　　【房产纠纷】强拆违章建筑的处罚决定书该如何送达和执?行

　　【房产纠纷】强拆违章建筑的处罚决定书该如何送达和执?行 执法机关如果决定要进行处罚，会作出并向被处罚人送达《行政处罚决定书》。 关于这个程序，注意以下几点： 一是签收。很多人认为自己不签收，这个处罚决定书对自己就不发生法律效力，这是错误的，现……[更多]

　　如何处理建筑材料品质之争引起的工程款纠纷？

　　如何处理建筑材料品质之争引起的工程款纠纷？ 这种表现纠纷主要表现为：建设工程招投标时对工程主要建筑材料品质有所要求或承诺，但由于建筑材料市场供求关系的影响，有时使得承包方转而采用合同外的其他建材，引起结算纠纷。……[更多]

　　【工程建筑】工程质量保修金的诉讼时效如何计算?

　　【工程建筑】工程质量保修金的诉讼时效如何计算? 关于工程质量保修金的返还请求权的诉讼时效期间，同样应自当事人约定的保修款返还期限届满之次日起算。当事人约定保修款在保修期届满后支付的，则保修款返还请求权的诉讼时效自保修期届满之次日起算。 相关阅……[更多]