拖欠工程款可顺延工期，承包人必须事先发过书面催告吗?

　　催讨工程款案件还普遍存在一个复杂问题：承包人因拖欠工程款提起诉讼，发包人往往以工期逾期为由提出反诉，动辄提出数百、数千万的逾期赔偿，其目的是抵销承包人的诉讼请求;而承包人以发包人逾期付款工期可以顺延为由进行反诉抗辩，司法实践中却往往得不到法官的支持，原因是法官的自由裁量权缺乏统一的操作规矩。《合同法》规定承包人可顺延工期的法条共有三条。《合同法》第278条规定：“隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。”《合同法》第283条规定：“发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。”《合同法》第284条规定：“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。”问题是这三条规定对顺延工期使用的词语都是 “可以”。就法律意义而言，“可以”是一个任意性的模态词，对《合同法》上述三条法律规定的事由，法官有权根据案件实际情况进行自由裁量，可以判决顺延工期，也可以判决不顺延工期。至于法官应根据什么作为标准进行裁量，法律本身并无规定。

　　针对法官对是否顺延工期的自由裁量权过大的弊端，司法解释第17条对此作出统一规定：“发包人违反合同法第278条、283条和284条规定，承包人应当及时书面催告发包人在合理期限内履行义务。发包人在合理期限内未履行义务，承包人有权要求发包人赔偿因此造成的停工、窝工等损失，并相应顺延工期。”有了这样的统一执法尺度，司法解释颁布施行之后，承包人及时发出书面催告即办理顺延工期签证，将成为企业合同履约管理的重要内容，同时也成为关于要求在拖欠工程款等事由的前提下顺延工期能否得到支持的分水岭。

　　相关阅读：

　　佳木斯工程建筑律师推荐：邹琳律师

　　佳木斯工程建筑律师推荐：邹琳律师 邹琳律师 黑龙江 佳木斯 手机号码：13069760760 执业证号：12308199411618931 执业机构：黑龙江博佳律师事务所 专长领域：交通事故 房产纠纷 合同审查 合同纠纷 劳动纠纷 工程建筑 地 址：黑龙江省佳木斯市保卫路中段，新……[更多]

　　乌鲁木齐工程建筑律师推荐：马宏彬律师

　　乌鲁木齐工程建筑律师推荐：马宏彬律师 马宏彬律师 新疆 乌鲁木齐 手机号码：13709914693 执业证号：16501199610570499 执业机构：新疆赛天律师事务所 专长领域：合同纠纷 工程建筑 公司法务 调解谈判 地 址：新疆乌鲁木齐市西虹东路268号六楼新疆赛天律师事……[更多]

　　西安工程建筑律师推荐：杨文星律师

　　西安工程建筑律师推荐：杨文星律师 手机号码：18691066000 执业证号：16104200810333308 执业机构：陕西秦直道律师事务所 专长领域：合同纠纷 债权债务 公司法务 刑事辩护 工程建筑 婚姻家庭 邮 箱：386359578@qq.com 律师简介 杨文星，男，1970年生，法学本……[更多]