暴雨水浸造成的停工应怎么索赔

　　建筑工程因暴雨、台风等灾害性天气，导致停工的现象时有发生，而因此停工必然会给承包人和发包人造成损失。这种情况下，倘若不清楚该怎样处理赔偿事宜的，就有可能该索赔的费用没有拿到手，不该支出的费用支出了。因此，不管是发包人还是承包人，都有必要清楚这种情况下该怎样处理赔偿事宜。

　　当遭遇暴雨水浸导致停工，造成损害的，首先要处理一个问题，那就是承包人是否确实需要停工，这将对之后的赔偿事宜产生严重影响。

　　若暴雨水浸属于可排除，未达到不可抗力层次的，承包方应当排除障碍，继续施工，若擅自停工的，应当按照合同约定承担违约责任，赔偿发包人的相关损失。

　　若暴雨水浸属于不可抗力的自然灾害，承包人停工也无可厚非，那么双方可按照以下方式处理赔偿事宜：

　　(1)工程本身的损害，因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失，以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害，由业主承担。

　　(2)发包人，承包人的人员伤亡由其所属单位负责，并承担相应费用。

　　(3)造成施工单位机械、设备的损坏及停工等损失，由施工单位(承包人)承担。

　　(4)所需清理、修复工作的费用，由双方协商承担，但实践中，这项费用都是由发包人承担的。

　　(5)工期给予顺延。

　　(6)停工期间，承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用，由发包人承担。

　　需要注意的是，“谁主张谁举证”，因暴雨水浸是否有必要停工及损失赔偿，都是需要有充分证据予以证明的，否则自身的主张是得不到支持的。如承包人停工需要证明停工确实必要，否则擅自停工的，给发包人造损失的，要承担赔偿责任。

　　要是已经因暴雨水浸停工，双方又就赔偿事宜协商不成的，当事人可以收集相关证据资料，委托建筑工程律师通过法院诉讼的方式处理赔偿事宜，避免双方来回扯皮，浪费大家宝贵的时间。

　　相关阅读：

　　工程索赔处理分类有几种?

　　工程索赔处理分类有几种? 1、单项索赔：单相索赔非常的容易理解，它就是没意见索赔事项发生过后就报送索赔通知书，索赔报告书，要求单项解决支付，不予其余的索赔事项混合在一起。 2、综合索赔：从字面上大家可能都知道了吧，综合索赔又叫做总索赔，一般在生……[更多]

　　建筑工程索赔时效

　　建筑工程索赔时效 由于发包人(业主)的原因或其他原因致使承包人在工程施工过程中付出了额外的费用或造成了损失，承包人要求发包人补偿费用或赔偿损失。引起索赔的原因，即为索赔事件。建设工程施工合同索赔时效，是指施工合同履行过程中，索赔方在索赔事件发……[更多]

　　建筑工程索赔费用有哪些

　　建筑工程索赔费用有哪些 费用索赔以补偿实际损失为原则，对发包人不具有任何惩罚性质。实际损失包括直接损失和间接损失两个方面。因此，所有干扰事件引起的损失以及这些损失的计算，都应有详细的具体证明，并在索赔报告中出具这些证据。律师提醒您：没有证据……[更多]

　　引起公路工程索赔的原因有哪些?

　　引起公路工程索赔的原因有哪些? 1、图纸或指示延误引起的索赔：在施工过程中，监理工程师未能在合理的时间内发出施工所需要的详细或补充的图纸或发出了不适合的图纸或指示，且实际上造成了工程进度的拖延而产生费用增加。 2、不可预见的外界障碍或自然条件引……[更多]