导读:工程建设过程中,发包人应当按照合同约定履行自己的义务,为承包人的建设工作提供必要条件,保证工程建设顺利进行。如果因发包人的原因致使工程建设无法按照约定的进度进行,承包人可以停建或者缓建并要求发包人承担停工、窝工损失。那么停工、窝工的损失应当如何认定,本期法信小编结合相关法条、案例以及观点,对建设工程施工合同中承包人停工、窝工损失赔偿的相关问题作出了阐释,希望能够为读者提供参考与帮助。
法信 · 法律依据
1.《中华人民共和国合同法》
第二百七十八条 隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
第二百八十三条 发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿停工、窝工等损失。
2.《第八次全国法院民事商事审判工作会议(民事部分)纪要》
32. 因发包人未按照约定提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,隐蔽工程在隐蔽之前,承包人已通知发包人检查,发包人未及时检查等原因致使工程中途停、缓建,发包人应当赔偿因此给承包人造成的停(窝)工损失,包括停(窝)工人员人工费、机械设备窝工费和因窝工造成设备租赁费用等停(窝)工损失。
相关阅读:
- · 商品住宅项目施工合同效力问题之:直接发包与招标发包的冲突 2020.08.21
- · 建设工程内部承包常见八个问题分析 2020.08.21
- · 房屋质量问题造成购房人的实际损失应如何计算? 2020.08.21
- · 最高法判例:1200万“天价”违约金获支持(附实务要点) 2020.08.21
- · 江苏省高院关于审理建设工程施工合同纠纷案件若干问题的解答 2020.08.20
- · 无资质承揽工程生事故 发包方免责声明不免责 2020.08.20
- · 最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(二) 2020.08.20
- · 农村违建的认定、拆除、赔偿 2020.08.20
- · 工程多层转包、分包情形下,实际施工人向总承包人追索工程款问题 2020.08.20
- · 建设工程保险的作用 2020.08.13
相关搜索:
知识首页头条推荐:【法帮说法】检察院把案件驳回公安机关可以取保放人吗?